篇一:工程居间合同范本通用版
建筑工程居间合同通用版经典版范文
建筑工程居间合同通用版经典版范文
甲方(托付人):______________________
乙方(居间人):______________________
联系地址:______________________?联系地址:______________________
联系电话:______________________?联系电话:______________________
甲乙方为了发挥双方的优势,依据《_____》,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、托付事项
1、乙方接受甲方托付,负责就引荐___________市天___________有限公司___________消防工程项目给甲方和___________市___________限公司单位直接洽谈,(以下“___________XXXX公司”简称___________向甲方供应___________的重要信息,并最终促成甲方与___________签订消防工程合同。
2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与___________公司未签订书面的工程合同,视为托付事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必需向甲方供应有关天嘉置业公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产状况等。乙方有
/5义务帮助甲方对___________公司进行实地考察。
3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。促成___________公司将消防工程承包给甲方。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和___________公司单位进行合同谈判。
2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和___________公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间酬劳为___________万元。
2、本协议签订后___________个工作日内,甲方向乙方支付居间酬劳___________万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与___________公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后___________个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方全部并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起,___________个工作日内,乙方没有促成甲方与___________公司签订工程承包合同,视为乙方居间不胜利,乙方应将居间酬劳___________万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方商定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负
/5责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间酬劳后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行担当。
五、居间酬劳的担当
居间酬劳是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用。
六、诚信原则
1、假如甲方与___________公司在本合同托付期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与___________公司进行协商并签订股份转让协议,否则居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。
2、假如甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与___________公司签订股份转让合同,居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。
3、本合同的有效期(托付期)为___________个工作日(自甲方将居间酬劳转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必需乐观推动___________公司与甲方进行实质性洽谈,并帮助甲方和___________
/5公司达成实质性成交合同。
七、本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商全都;
2.因不行抗力致使不能实现合同目的;
3.在托付期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方拖延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
八、合同终止
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起,___________个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与___________公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。
2、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。
十、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。
2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。
/5十一、其他事项
1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:___________(盖章):乙方(盖章):___________
法定代表人或托付代理人:___________
法定代表人或托付代理人:___________
合同签订地:___________
合同签订日:___________
工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本
/5
篇二:工程居间合同范本通用版
工程项目居间合同范本通用版2022合同无处不在,合同用于各种地方,各种场所。合同有利于保护双方的利益,双方都遵守合同里所写的东西。那么,你对合同了解多少呢?下面是由编辑为大家整理的“工程项目居间合同范本通用版2022”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。
工程项目居间合同范本通用版2022(一)甲方:_______乙方:_______兹因甲方项目建设需要购买乙方免漆套装门,双方在平等自愿、协商一致的基础上,达成以下合同条款,供双方共同遵守。
一、订购产品内容及价格(型号以乙方出厂型号为准)注:
1、以上产品数量,结算时以实际安装数量计算,单价不含税金、运输费及安装费等全部费用。
2、产品的质量要求:符合国家及行业标准。
二、送货时间
甲方必须提前____天告知乙方,所需免漆套装门的型号、数量和货物到达工地时间,以利于乙方安排生产。乙方应在通知所要求的时间内送达。
三、送货地点:
_______。
四、运输方式:
由乙方负责运输至工地。
五、安装与验收方式
(1)乙方产品运到甲方工地后,甲方先对乙方产品的数量、质量、外观等进行验收,并出具数量验收单给乙方。
(2)由乙方负责产品安装,甲方及监理方在乙方产品安装完成后组织竣工验收(若分批安装,则分批验收)。
(3)乙方产品进场施工,甲方负责提供用电、灌浆等基本的安装条件来保证乙方的安装进度(若有货梯,则提供给乙方搬运之用)。
(4)乙方安装施工期间应遵守现场管理秩序,做到安全文明施工。如发生安全责任事故,概由乙方自行承担。因乙方施工违反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受经济损失的,由乙方承担。
六、产品保修产品保修期为________年,自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方维修,如超期未上门的甲方可另行委托第三方维修。期满后乙方提供完善的售后服务。
七、付款方式
(1)合同签订,____日内支付合同总价款的_______%;(2)安装完成,验收合格后____日内支付合同总价款的_______%;八、违约责任
(1)乙方所提供的门的种类、规格、型号、颜色及数量等不符合规定的,应在甲方提出书面异议之日起____日内负责调换,并承担因此而产生的一切费用。
(2)若乙方在产品运输及装卸过程中有损坏或遗漏的,或在安装过程中造成产品损坏或遗漏的,责任由乙方自行承担。
(3)在产品安装完毕至业主入住前,若因甲方原因造成产品零配件丢失或损坏的,由乙方收取配件成本费并提供服务。若因乙方原因造成零配件损坏或丢失的,则由乙方负责补上并承担因此产生的费用。
(4)若乙方产品安装后出现色差,则由乙方负责调换。
九、经双方协商一致的补充条款同本合同具有同等效力。
十、若甲、乙双方在执行合同过程中发生争议,双方可协商解决,协商不成可向合同签订地所在法院提起诉讼。
十一、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,该合同自双方签印之日起生效,到工程款结清时失效。
甲方(印章):______乙方(印章):_______________年______月___日_________年______月___日
工程项目居间合同范本通用版2022(二)发包方(简称甲方):_______________承包方(简称乙方):_______________根据民法典、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以平等、自愿、公平和诚实信用原则,为确保工程质量,工程进度,为明确双方权利和义务,双方共同签订本合同。
一、工程名称_________二期工程外墙抹灰、保温。
二、承包内容
_________广场第_____层至楼顶所有外墙抹灰及保温。
三、质量要求
在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。
四、工程量计算与价格
外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量,抹灰每平方米定价为_____元,保温每平方米定价为_____元。
五、施工责任
在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和安全操作过程,甲方有权责令乙方整顿,否则造成的经济损失由乙方负责,施工中必须做到成品保护,安全用电的管理工作,做到文明施工的要求。
六、违约责任
当发生下列情况下,乙方承担违约责任:
以上合同内容经签订生效后,任何不遵守或违背合同内容的都视为违约。乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃,甲方不支付任何费用(即施工工程量视为零)。乙方行为或结果对甲方造成损失的,乙方必须全部承担甲方所有的损失。
七、付款方式
乙方人员入场施工部分工程量后开始支付生活费,工程施工分项完成____%后,支付合同价款的____%,工程施工全部完成后付合同价款的_____%,剩余_____%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后,等外墙腻子刮完后付清。
八、安全事故
施工过程中出现的安全事故、红伤事故全部由乙方自行承担。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字后生效,望双方共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日
工程项目居间合同范本通用版2022(三)
甲方(委托人):_______________乙方(居间人):_______________甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就等项目,引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订正式的建设施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条第一项的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的建设施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目相关信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方中标并签订书面施工合同。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责标书的编制。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如甲方未及时支付,则应按未支付金额的日千分之____向乙方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬由以下两项构成:
(1)工程施工合同总金额的____%,该部分的居间报酬在甲方与建设单位签订书面的建设施工合同后____日内,由甲方先支付____%给乙方,剩余____%在甲方(或甲方的分包施工单位)第一次工程进场后____
日内付清。
(2)鉴于该项目采用的`是政府与社会资本合作____模式,建设单位会以每期应支付工程回购款为基数按同期____银行贷款年基准利率上浮____%支付给甲方利息,甲方同意在建设单位回购期间,该贷款基准利率的____%以及上浮的____%部分均作为乙方的居间报酬。该部分的居间报酬按工程进度,在甲方每次收到建设单位支付的利息后____日内支付给乙方,直至建设单位回购完成。
3、上述的施工合同总金额、回购款及利息、工程进度以甲方与建设单位签订的合同为准。
4、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、保密事项
甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交乙方所在地法院解决
九、其他事项
1、本合同未尽事项,由双方另行签订补充合同。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:_______________乙方:_______________法定代表人:_______________法定代表人:_______________合同签订日期:_________年______月___日
工程项目居间合同范本通用版2022(四)合同编号:________________委托人:__________________签订地点:_______________居间人:__________________签订时间:_________年______月___日
第一条委托事项及具体要求:_____________________________。
第二条居间期限:从_________年______月___日至_________年______月___日。
第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的___%或者(大写)___元。委托人应在合同成立后的___日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。
第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)___元。
第五条本合同解除的条件
1、当事人就解除合同协商一致;2、因不可抗力致使不能实现合同目的;3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条委托人的违约责任:____________第七条居间人的违约责任:_____________第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决:
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条其他约定事项:________________第十条本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人(章):居间人(章):鉴(公)证意见:_________居民身份证号码:_________居民身份证号码:_________经办人:_________法定代表人:_________法定代表人:_________电话:__________________电话:__________________开户银行:__________________开户银行:__________________鉴(公)证机关(章)账号:__________________
篇三:工程居间合同范本通用版
居间合同范本(通用版)
篇一
甲方(委托人):xxx乙方(居间人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原那么,达成如下协议:
资料、资信证明、按要求支付土地转让费、以及应由甲方提供的各种合理条件等。
3.2、甲方负责____、营业执照等相关资料;负责和土地转让单位进展合同会谈。
3.3、假如居间成功,那么由甲方全面履行和土地转让单位所签订的合同。甲方因履行合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.4、甲方应按本合同的约定向乙方支付居间报酬。
4.5、乙方必须向甲方提供有关该转让土地工程的信息,有义务协助甲方对该转让土地工程进展实地考察。如信息不真实,乙方无权获得居间报酬。
4.6、乙方向甲方提供拟转让土地的图纸、拆迁安置户的拆迁安置情况(包括住户、商铺、写字间),需保证所有拆迁安置户全部按期搬离;保证土地到达挂牌条件;协助甲方对土地的摘牌。
4.7、保证甲方获得土地后房屋开发的容积率不低于
4.8、乙方在甲方与土地转让单位进展合同会谈期间,应尽到作为居间人的慎谨和老实义务。假如可以达成土地转让合同,那么在甲方与土地使用权人进展土地的转让手续搬离过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与土地转让单位的关系。“居间成功”是指完本钱条所列全部委托事项。甲方与土地使用权单位未签订书面的有关合同的,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等效劳的,均视为委托事项未完成。
5.2、乙方促成甲方与指定土地使用权人签订土地转让合同之日,获得土地挂牌后日
内向乙方支付40万元整;在甲方获得全部土地的摘牌后
日内结清剩余40万元。
5.3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
8.3、居间方必须提供真实有效的信息给委托方,如在会谈过程中,委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时,委托方有权向居间方索取本合同居间效劳费标准30%的赔偿。
身份证号码:
签订时间:
签订时间:
篇二
甲方〔委托人〕:
联络
:
身份证号码:
乙方〔受托人〕:
联络
:
身份证号码:
甲乙方为了发挥双方优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,按照平等自愿,互利互惠的原那么,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方承受甲方委托,负责就___________________________________________工程工程,举荐甲方和该工程的__________________________________直接洽谈,向甲方提供该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与_________________________________签订该工程工程承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。
二、乙方义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程工程的信息,乙方有义务协助甲方对该工程工程进展实地考察;
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程工程的上述信息真实有效。
三、甲方义务
1、甲方负责____,营业执照等相关资料;负责和____________________进展合同会谈;
2、假如居间成功,那么由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、假如居间成功,那么甲方因按本合同约定,向乙方支付居间报酬,假如未及时支付,那么逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承当违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本工程居间报酬为__________________________________。
2、居间报酬在甲方与乙方举荐的_________________________________签订该工程工程施工合同后5内日支付________________,进场后5日支付____________________,剩余局部分_________次付清〔每次支付___________________________________________〕。
3、甲方可以转账或现金方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业机密做出不利于对方的行为,否那么有利要求对方承当违约责任。
六、合同终止1、本合同签字生效后,假如至________年______月_____日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、假如居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
1、如发生合同争议,双方协商解决。
2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份,甲方双方各执一份。
签订地点:
签订日期:
甲方〔盖章〕:
乙方〔签章〕:
法定代表人或委托代理人〔签章〕:
篇三
合同编号:_________甲方(委托人)(出卖人):_________地址:_________邮政编码:_________【营业执照注册号】【身份证号】:_________【法定代表人】【本人】:_________联络
:_________委托代理人:_________联络
:_________地址:_________邮政编码:_________乙方(委托人)(买受人):_________【本人】【法定代表人】姓名:_________国籍:_________【身份证号】【护照】【营业执照注册号】:_________地址:_________邮政编码:_________联络
:_________【委托代理人】姓名:_________国籍:_________地址:_________邮政编码:_________联络
:_________丙方(居间人):_________注册地址:_________邮政编码:_________营业执照注册号:_________法定代表人:_________联络
:_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲方和乙方之间就房屋买卖、两委托人与居间人丙方之间就居间报酬等事项,在平等、自愿、协商一致的根底上达成如下协议:
所有权人_________;共有人_________;座落(_________区_________位);工程名称_________,_________楼层_________户型_________室_________厅_________卫_________阳台;建筑面积(_________m2);套内面积(_________m2);房地产权证号_________;土地性质_________;房屋所有权证号_________;土地使用权证号_________;房屋使用权租约号_________;合同登记号_________.约保证银行(详细的贷款额度、贷款年限,按有关规定最终审核为准,首付房款多退少补)。
(5)组合贷款乙方申请组合贷款,其中商业拟贷款金额为人民币(大写)_________元(¥_________),贷款年限为_________年;公积金拟贷款金额为人民币(大写)_________元(¥_________),贷款年限为_________年。在本合同签定之日起_________日内,乙方须将购房总款扣除已交定金及拟贷款金额以外的购房余款人民币(大写)_________元(¥_________)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行(详细贷款额度、贷款年限,按有关规定最终审核为准,首付房款多退少补)。
7、如乙方拟定上述某项贷款遇到困难,甲乙双方协商同意乙方变更以下双方协商,未曾缴纳的煤气气费由_________方承当,未曾缴纳的维修基金由_________方承当。
3、在签订本合同_________日内将办理该房屋过户及贷款所需的相关文件资料准备齐全。
4、甲方获得全部房款当日,甲方向乙方交付房屋并办理房屋交接手续。甲方将房屋交付乙方后,甲方不再承当对该房屋的维修责任。
5、甲方应按照房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。
6、甲方应对丙方的居间活动提供必要的协助与配合。
(3)银行放款后
(4)甲方倒房后
4、乙方应对丙方的居间活动提供必要的协助与配合。
(3)干预委托人买卖房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方与另一方会谈、签约等,损害了另一方的权益的。
(4)_________.
2、丙方违约的,应当承当本合同丙方预期获得佣金总价款的_________%.丙方因违约行为,给委托人任何一方造成经济损失,且违约金缺乏以弥补的,丙方应当就损失的差额局部向受害人予以赔偿。
1、当事人就解除合同协商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能实现的;
3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务的;4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在_________个工作日内仍未履行的;5、当事人一方因其他原因致使合同目的不能实现的。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。
丙方:
1、丙方有权签署并有才能履行本合同。
2、丙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对丙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。
式,可采用_________(书信、、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________.
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方承当由此而引起的相关责任。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由三方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下经纪人资格证号码:_________房地产经纪人资格证号码:_________签订地点:_________
篇四:工程居间合同范本通用版
通用居间工程合同范本
(标准模板word版)
甲
方:XX公司或XX个人
乙
方:XX公司或XX个人
签订日期:XXX年XX月XX日
签约地点:XXX省XX市XX地
通用居间工程合同范本
委托方(以下简称甲方):
受托方(以下简称乙方):
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《____市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)》,经甲方研究,同意将
建设项目委托给乙方实施代建,按照平等、自愿和诚实信用的原则,为明确各方责权,现就代建事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程(概算)投资:
4、工程立项批准文号:
二、工程建设期
工程总建设期(自合同签订日起):
三、质量标准:
四、合同价款
甲方以建委下达的9号文中项目计划投资数的%作为乙方的代建费。计人民币
万元。
五、组成合同的文件
1、合同协议书和合同条件;
2、项目建设委托书;
3、在工程实施过程中双方共同签署的补充与修正文本件。
六、甲方同意按照本合同注明的期限、方式、币种向乙方支付工程代建费。
七、乙方同意按照本合同的规定,承担本工程合同文件议定范围内的工程
代建工作。
本合同正本一式二份,双方各执一份;副本四份,双方各执二份。甲乙双方签定盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
篇五:工程居间合同范本通用版
标准版居间工程合同范文
标准版居间工程合同范文
合同编号:_________发包方:_________监理方:_________依据《中华人民共和国民法典》,_________(以下简称发包方)与_________(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商全都,订立本合同。
第一条
下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所给予的涵义:
1.“工程项目”是指发包方托付监理方实施建设监理的工程建设项目。
2.“发包方”是指担当直接投资责任的、托付监理业务的法人以及其合法继承人。
3.“监理方”是指担当监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接担当监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5.“建设工程监理”是监理工程师依据本合同商定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的.监理工作。
6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。
7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。
/148.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
9.“月”是依据公历从一个月份中的任何一天开头到下一个月相应日期的前一天的时段。
10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。
1.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
2.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开头实施或预备实施监理业务的行为。
3.“现场”是指建设项目实施的场所。
4.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
其次条
本合同适用的语言文字为汉语文字。
第三条
适用法律、法规、规章和监理依据
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。
监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。
第四条
发包方托付监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理
一、工程概况:
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
/143.工程规模及特性:_________
4.工程总投资:_________,静态:_________,动态:_________
5.工程总工期:_________
二、监理范围:根据合同条款中商定的范围担当监理业务。
三、监理内容:根据合同条款中商定的内容担当监理业务。
四、工程建设监理的期限自________年____月____日至________年____月____日。
五、建设监理酬劳为(大写)_________元,由发包方按本合同条款商定的方式、时间向监理方结算支付。
第五条
建设监理合同的组成文件及解释挨次
一、监理托付函或中标函
二、监理合同书
三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件
四、合同条款
五、监理招标书(或托付书)
六、监理投标书(或监理大纲)
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的全部的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
第六条
通知与联系
发包方应当授权一名熟识本工程状况、能快速做出打算的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表,需提前通知监理方。
在合同实施过程中,双方的一切联系均以书面形式为准。特别状况下可先口头或电话通知并即补书面通知。
/14第七条
本合同书的开头、完成与变更
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书马上生效。
2.监理方应按本合同书特别条款中所订明的期限开头其服务。
3.监理方应按本合同书特别条款中所订明的期限完成服务。
4.假如状况变化,致使合同书需变更时,必需经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.假如如本合同书需延长(不行抗力等),双方应签订补充合同,或在特别条款中事先加以说明。
6.合同签约后消失国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特别条款中详细说明。
第八条
监理方的义务和责任
1.监理方应在合同条款商定的时间内,向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。
2.监理方应根据合同条款商定的监理范围和内容,在商定的时间内,按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场,组建监理方,编制监理细则,并正常有序地开展监理工作,完成本合同所商定的监理任务,并担当相应的监理责任。
3.在监理期限内,监理方可依据工程进展状况和监理业务量的大小,对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意,同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定,如有调整应报发包方备案。
/144.监理方应根据国家的有关规定,建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。
5.在监理期间,监理方人员必需遵守监理工作的职业道德和行为规范,运用合理的技能供应优质服务;应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则,勤奋、高效、独立自主地开展监理服务,维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。
6.现场监理方人员应根据施工作业程序准时到位,对工程建设进行动态跟踪监理,工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。
7.监理方人员必需实行有效的手段,作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和精确
性。
8.监理方应仔细作好《监理日记》,保持其准时性、完整性和连续性;应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。
9.监理方所使用的发包方供应的设备、设施,除有特别规定外,产权属于发包方。在本合同终止后,应根据合同条款的规定移交给发包方。
10.在本合同期限内或合同终止后,未征得发包方同意,监理方和全部监理方人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料;并应妥当作好发包方所供应的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。
1.如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同商定的期限,/14监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。
2.在本合同商定的期限内,如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失,监理方应按本合同条款的规定担当相应的经济责任。
3.监理方因不行抗力的缘由导致本合同不能履行或不能全部履行,监理方不担当责任。
4.监理方对承包方因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工(交图、交货、交工)时限的延期不担当责任。
第九条
发包方的义务和责任
1.发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作,为监理工作供应必要的工作环境和外部条件。
2.发包方应按合同条款商定的时间、数量、方式,向监理方供应开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。
3.发包方应在合同条款商定的时间内,就监理方书面提交并要求作出打算的事宜作出书面打算,并准时送达监理方。超过商定的时间,监理方未收到发包方的书面打算,监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同看法,无须再作确认。
4.发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及给予监理方的权限等内容,在工程开工前书面通知工程建设的承包方。
5.发包方应向监理方供应开展监理业务所必需的工作、生活条件,供应上述条件应在合同条款中明确。发包方不能供应生活、工作条件的应赐予补偿。补偿的费用应在合同条款中明确。
/146.如双方商定,发包方向监理方供应工作人员,应在合同条款中明确。全部这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一支配和使用。
7.发包方应当维护监理方工作的独立性,不干涉监理方监理业务的开展。
8.如因非监理缘由使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同商定的服务期限,发包方应接受监理方相应增加监理酬劳的要求,并就服务期的延长和增加的监理酬劳尽快签订补充协议。
9.发包方应当履行监理合同商定的责任、义务,如有违约,应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。
第十条
监理方的权利
1.选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。
2.对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。
3.帮助发包方签订工程建设合同。
4.工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件,才能成为有效的施工依据。
5.工程施工组织设计、施工措施、施工方案和施工技术方案的审批权。
6.根据合同条款规定的金额范围内,设计变更现场的处置权。
7.根据平安和优化的原则,对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议看法,并向发包方提出书面报告。
8.组织协调工程建设有关各方关系的主持权。
/149.按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令,发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。
10.对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关合同规定应负的责任。
1.对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权;平安生产和文明施工的监督权。
2.工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。
3.对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。
4.工程款支付的审核和签认权,工程结算的复核确认和否认权。未经监理方签字确认,发包方不支付任何工程款项。
5.有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。
6.有权要求承包方增加和更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己担当。
第十一条
发包方的权利
1.有权依据本合同对监理方和监理方人员的监理工作进行检查。
2.有权选定工程设计单位和承建单位。
3.有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终打算权。
4.有对工程款支付、结算的最终打算权。
5.监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意,并有权要求监
/14理方更换不称职的监理方人员,直至合同终止。
6.有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。
第十二条
监理费用计算与支付
正常的监理业务酬劳,根据合同条款商定的方法计取,发包方应按合同条款商定的期限、方式支付。
监理方依据发包方要求,完成额外监理工作应得到的额外酬劳,或因工期延长增加的酬劳,应按监理补充协议或合同条款商定的方法计取,其支付方式、期限等应按正常监理酬劳的规定进行。
发包方在商定的支付期限内未支付监理酬劳,自商定支付之日起到实际支付之日止,还应支付滞纳金或利息。
发包方对监理方提交的监理酬劳支付通知书中酬劳项目有异议时,应当在收到监理方支付通知书7天内向监理方发出异议通知,由双方协商解决。无异议,按商定支付。
第十三条
违约责任
1.由发包方缘由要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要担当违约责任,支付商定赔偿费用。
2.由监理方缘由要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要担当违约责任,支付商定赔偿费用。
3.发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。
4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特别条款中详细商定。
第十四条
合理化建议
监理方在监理过程中提出的合理化建议,使发包方得到了直接经济效益,发包方应按监理合同条件的商定,赐予监理方合理化建议嘉奖。项目提前投产奖按条件商定执行。
/14第十五条
发包方可视监理方的监理工作状况,进行奖罚。详细内容由双方在特别条款中规定。
第十六条
特别条款
双方经协商同意签订以下特别条款以补充合同一般条款,当一般条款与特别条款不全都时以特别条款为准。详细条款如下:
1.额外服务:假如发包方托付监理方担当本合同范围以外的任务,发包方应另行补签托付合同。假如发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则监理方将此状况及可能发生的影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。
2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
3.在履行合同中因发生不行抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不担当违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。
4.合同签发后,若消失国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。
5.发包方向监理方无偿供应监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还发包方。
6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等,应在7天内赐予明确指示,并采纳书面形式通知监理方。
/147.监理方不担当施工中工伤事故的责任。
8.违约金
(1)由于发包方缘由终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;
(2)由于监理方缘由终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;
(3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。
9.奖罚
(1)发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在_________元限度之内;
(2)为了促进承建施工单位保证进度、质量和平安,监理方可写出书面材料建议嘉奖有关人员。详细数额及开支方法由双方协商确定,监理方使用时受发包方监督并且立账备查。
第十七条
声明及保证
一、发包方:
1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有力量履行本合同。
2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁
11/14定、裁决或详细行政行为。
4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
二、监理方:
1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有力量履行本合同。
2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。
4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十八条
保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意,一方不得向任何
第三方泄露该商业隐秘的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为________年。
一方违反上述保密义务的,应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十九条
不行抗力
本合同所称不行抗力是指不能预见,不能克服、12/14不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事,包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。
如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时,遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方,并应在_________天内,供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。
其次十条
通知
1.依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相应责任。
其次十一条
争议的处理
本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
其次十二条
解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本合同的解
13/14释。
其次十三条
补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
其次十四条
合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为________年,自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
发包方(盖章):_________
监理方(盖章):_________法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________托付代理人(签字):_________
托付代理人(签字):_________________年____月____日
________年____月____日
签订地点:_________
签订地点
14/14
篇六:工程居间合同范本通用版
工程居间服务合同通用版
工程居间服务合同通用版
甲方(托付人):
乙方(受托人):
甲乙方为了发挥双方的优势,依据《民法典》,经双方充分协商,依照公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、托付事项
乙方接受甲方托付,负责就
工程项目,土方工程量约200万3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息,乙方有义务帮助甲
方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和
进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。
假如未准时支付,/2则逾期每日按未支付居间酬劳的10%向乙方担当违约金。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目单价:土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。
2、居间酬劳在甲方进场施工七天内,先支付_____元给乙方,其余玖拾万元在开工后____月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如托付人不按时或不支付酬劳给受托付人时,受托付人可凭居间合同向人民起诉、仲裁或申请支付令,托付人不行抗辩。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。
2、本合同一式肆份,双方各持贰份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
/2
篇七:工程居间合同范本通用版
建筑工程居间合同通用版
〔标准版合同协议书〕
甲
方:***公司或个人
乙
方:***公司或个人
签订日期:****年**月**日
签订地点:**省***市***地
建筑工程居间合同通用版
所谓居间,是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的一种制度。以下是我整理的建筑工程居间合同范本五篇,欢迎阅读参考!
建筑工程居间合同范本
(一)
甲方(居间人):
地址:
联系方式:
乙方(委托人):
地址:
联系方式:
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》,依平等、自愿、等价有偿的原那么,经过充分协商达成如下协议:
一、委托事项
1、甲方接受乙方委托,负责就
项目(以下简称该工程项目),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该工程项目的合同。
2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、居间期限
从________年____月____日至________年____月____日。
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为
项目签订的工程施工合同(以下简称施工合同)金额的5%。
2、居间成功后,乙方应在收到
成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
五、双方的权利和义务
1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息,并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。
3、居间成功的,那么由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。
2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否那么因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
七、合同变更、解除和终止
1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。
2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。
3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。
八、违约责任
1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币
元(大写
圆整)。
2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的向甲方支付违约金。
3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否那么须按施工合同实际金额的向甲方支付违约金。
4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金
。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同。
九、争议解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规那么进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
十、其他事项
1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):
法定代表人或授权签字人:
________年____月____日
乙方:(盖章):________年____月____日
法定代表人或授权签字人:
建筑工程居间合同范本
(二)
_______订立合同双方:_______________
甲方:
________________保险代理人股份有限公司
乙方:
________________先生女士
甲方详细地址:________________
乙方详细地址:________________
兹因乙方同意为甲方报告订立保险契约之机会,双方依诚实信用原那么订立居间合约如下:
第五条
合同争议的解决方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交惠州仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与
签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
3、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务,相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,并保证提供的资料真
实有效;甲方负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,那么由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,那么甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为工程合同金额(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)的%作为酬金。
2、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。当整个工程项目安装并调试完毕,通过项目验收阶段后即可支付乙方全部的居间费用(原按质保金支付比例的部分甲方不予扣留)。
3、甲方以转帐的方式支付到乙方指定账户。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方全部自行承担居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日:
建筑工程居间合同范本
(四)
甲方(委托人):
联系地址:
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原那么,达成如下协议:
一、委托事项
1乙方接受甲方委托,负责工程项就
市
工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与
签订该工程项目的专业承包施工合同。
2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
3乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务,相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判
2如果居间成功,那么由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3如果居间成功,那么甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、甲方需先支付居间活动费用人民币;如居间不成功那么乙方需在3个工作日内退还甲方该费本项目居间费用为工程结算造价(剔除建设单位直
供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额%作为酬金。
2、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。
3、甲方以转帐的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至________年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程居间合同范本
(五)
甲方(委托人):
乙方(居间人):
身份证号:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原那么,达成如下协议:
一、委托事项
乙方接受甲方委托,负责就及____市小微企业孵化园
工程项目(以下
称该工程项目),引荐甲方和该项目的业主单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与业主方
四川**公司签订该工程项目的施工合同。注:(暂定为人民币150****0000元大写壹亿伍仟万元整)工程总造价以实际工程量为准。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与业主单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的协调义务。如果达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与业主单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和业主单位进行合同谈判。
2、居间成功,那么由甲方全面履行和业主单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、居间成功,那么甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为工程合同总造价的%作为酬金。暂定为人民币***元
大写
叁佰万元,以实际合同总造价为准。
2、居间成功后,在甲方签订施工合同后日内支付居间费用。
3.居间费用为一次性支付。
4.居间人银行账号:***8用户名:张**户行:(***)
5.如果居间成功,那么甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,那么按未按时支付金额的每天1%向乙方支付损失。
6.乙方收取甲方的居间劳务报酬不开,不承担税费及其他手续费
篇八:工程居间合同范本通用版
工程居间合同范本
通用版〔5篇〕
工程居间合同范本
通用版〔5篇〕【篇一】
(以下简称甲方)_________(以下简称乙方)_________根据《中华人民共和国合同法》法定代表人(签字):_________________年____月____日
________年____月____日
篇九:工程居间合同范本通用版
合同模板(word版)——欢迎下载
工程居间合同通用版样本
甲方(委托人):_____________________乙方(居间人):_____________________甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《_____》及相关法律法规,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托,负责就_____________________建设工程项目(北京延庆,以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同,取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。
二、乙方义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与业主方和总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通后,由甲方自行向总包方或业主方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任),最终促成甲方能够如约进合同模板(word版)——欢迎下载
场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定,向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调)。
2.4?在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前所需的手续准备。
3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对合同模板(word版)——欢迎下载
的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。
5.2在居间服务过程中,甲方为完成委托事项产生的居间费用,即使乙方最终未能完成居间服务,也由甲方自行_____承担。如果乙方居间成功,这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。
5.3甲方取得工程_____合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的`银行帐户及资金,采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(2‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含_____、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,_____执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。
六、保密事项
6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务合同模板(word版)——欢迎下载
信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。
6.2保密期为五年。
七、合同终止
7.1本合同签字生效后,本工程项目由合同模板(word版)——欢迎下载
定代表人身份证复印件,盖甲方公章予以确认。
10.2乙方身份证复印件。
10.3授权委托书(如需)。
甲方(公章):_________________乙方(公章):____________________________年________月_______日___________年________月_______日
Word版本资料如有需要,请下载。
篇十:工程居间合同范本通用版
工程项目居间合同协议书正规版
委托方:_____地址:_____居间方:_____地址:_____居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项,经协商一致,签订本合同。
委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同,并实际支付土地款项后,委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
3、本合同的有效期(委托期)为_____天(自本合同签字生效之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈,并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。
4、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用。
5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方,如在谈判过程中,委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时,委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准30%的赔偿。
签字或盖章:_____日期:_____工程合同|施工合同|工程合同范本|施工合同范本
工程项目居间合同协议书正规版(二)
经委托方和居间方当事人协商一致,本着诚实信用、互惠互利的原则,双方订立以下合同条款,共同遵守并执行。
委托方:_____居间方:_____工程名称:_____工程地点:_____第一条:事项确认
委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与矿主方龙里县_____公司签订该项目施工合同的居间人。
2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任,直至委托方与矿主方龙里县_____公司签订该工程项目的承建施工合同。
3、在施工期间,居间方应积极配合委托方处理,施工事务时,以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
程项目总量计算,居间人所得的居间费,另外加收_____%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
委托人:_____身份证:_____电话:_____居间人:_____身份证:_____电话:__________年_____月_____日
甲方(委托人):_____联系地址:_____乙方(居间人):_____联系地址:_____联系电话:_____第6页
推荐访问:工程居间合同范本通用版 居间 通用版 合同范本